【案情简介】

     一审福建省高级人民法院（2012闽民初字第33号），后上诉至二审最高人民法院（2015民一终字第283号）得以改判。

     2007年12月20日，原、被告就“万嘉世贸广场1-4号楼及地下室工程”签订《建设工程施工合同》；由于被告资金周转困难要求缓建，直至2009年3月通知原告作进场施工准备；2009年8月1日，双方签订《施工合同补充协议》。

     2010年4月30日，原告正式进场施工1-3号楼，但被告一直逾期支付工程进度款，致原告借款垫资施工。2011年8月25，双方同意解除合同，被告补偿原告1200万元并同意承担可能引发诉讼的律师费，原告出具工程决算价9160万余元但被告未在约定的24各工作日内审核，以逃避工程款支付义务。

     原告遂起诉，诉请工程款4263万余元并享有优先受偿权、违约金3837万余元、逾期付款利息588万余元、律师费150万元。

     一审判决支持工程款3855万余元及其利息、支持部分工程款的优先受偿权、律师费70万元。

     原告上诉，二审改判部分违约金及利息、支持律师费150万元。

【简析】

     本案系建设工程施工合同纠纷，涉及提前解约工程款的确认、工程款优先受偿、违约金计算、律师费承担等问题。被告就工程款申请司法审价，法院以其故意拖延工程决算审核驳回；被告就原告律师费抗辩以福建省律师费标准承担，一审认可，二审改判以上海市律师费标准。